北海市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的意见
2023-03-17  北海市人民政府办公室   北海市政府网

北海市人民政府办公室关于北海市促进房地产市场平稳健康发展的意见

北政办〔2023〕9号

 

各县、区人民政府,涠洲岛旅游区管委会,市人民政府各部门,各园区管委会,各有关单位:

为贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的工作部署,坚持“房住不炒”的定位,进一步提升对房地产业的服务质量、服务效率、监管水平,支持刚性和合理满足改善型住房需求,结合我市实际,经市人民政府同意,现提出以下意见。

一、推进供给端结构优化

(一)统筹规划引领。加大城市规划与房地产、配套设施建设的衔接,高品质打造和建设具有滨海特色的宜居城市。统筹好住房保障和住房市场“两个体系”建设。

(二)优化产品结构配比。合理确定居住区控制指标,顺应市场需求调整住房户型结构,优化户型面积配比、商业办公建筑面积配比,保持商品房库存消化周期在合理区间。

(三)提升“住有所居”质量。加大廉州湾新区和铁山港区配套设施和公共服务设施建设力度,提振产业工人安心就业、新市民投资置业信心。持续开展沿海岸线重点设施建设及综合整治,打造观光旅游休闲特色带。

二、促进需求端潜力释放

(四)落实财税支持政策。用好自治区调控房地产市场税收优惠政策。加大财税支持力度和精准度,对新市民、引进人才、教职工等群体购买刚性或改善型住房适时给予相关购房优惠政策,减轻购房人资金压力。

(五)多渠道消化存量商品住房。在优先消化棚户区改造现有存量安置住房基础上,可购买商品住房用于安置棚户区住户、征地搬迁户;鼓励房产开发、国有平台等各类企业将自持或通过收购、租赁的商品房改造为保障性租赁住房;结合文旅推介、招商引资推介、向海经济发展推介等形式,加大北海宣传力度,以客流量带动销售量,吸引优质客群到我市投资置业、安家落户。

三、聚焦保障端形成合力

(六)强化商品房预售资金监管。严格落实《北海市商品房预售资金监管实施细则(试行)》各项监管措施,确保重点监管额度内资金用于项目工程建设,切实降低房地产项目烂尾风险。

(七)持续优化营商环境。继续深化工程建设项目全流程审批和竣工验收“一站式”改革;持续优化商品房交易、办证流程,推动房地产交易、缴税、登记一体化智慧管理建设,实现“交房即交证”,提升服务效能。建立政银企沟通协调机制,搭建平台,建立定期沟通机制,释放、共享各方对金融支持政策的需求,及时协调、解决存在问题及困难。

(八)加大已逾期难交付项目处置。敦促强化企业履行主体责任,持续推进逾期交付项目处置;全面加大对风险项目开发企业缴税核查力度;全面强化对风险楼盘违法线索的搜集、核查;加大破产重整案件办理进度和处置力度;建立重大信访问题联席约谈制度,坚决打击处理各类突出犯罪行为;健全房地产行业长效管理机制,强化源头治理。

(九)加大不动产登记历史遗留问题化解。对符合《北海市加快解决不动产登记历史遗留问题实施细则(试行)》相关规定的项目,房屋已销售且已入住,行政执法部门已依法对开发建设单位违反规划建设作出罚款行政处罚决定但未执行到位的,报经市人民政府同意后,可按“证罚分离”原则,在办理规划核实的同时,依法尽责追缴罚款;开发建设单位欠缴土地出让金或行政事业性收费等税费的,可按“证缴分离”的原则,报经市人民政府批准后,在办理不动产登记的同时,通过设立“共管账户”,完善税费收缴追缴机制,依法尽责追缴相关税费。

(十)强化日常监管和联合惩戒。持续开展对房地产领域(物业管理)的联合执法和专项检查,进一步整治和规范交易秩序,严厉打击恶意降价、恶意竞争、乱收费行为,依法打击中介机构在房产销售中的恶意代理行为,防止消费者过度维权情形,维护消费者正常权益,强化联合惩戒作用。

(十一)提升物业服务水平。落实和完善社会基层治理机制,通过创建全国文明城市、开展城市更新补齐社区和小区基础设施短板;通过智慧物业监管平台建设、物业服务星级评定等举措促进物业管理和服务水平提升。调整、完善物业收费政策。

四、提升房地产业金融服务

(十二)稳定房地产开发贷款投放。鼓励金融机构积极向上争取信贷资源和支持政策,按照市场化原则满足房地产项目合理融资需求。重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产企业,对国有、民营等各类房地产企业同等对待。鼓励金融机构用好阶段性房地产项目并购融资政策,按需稳妥有序开展并购贷款业务,重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目。在专项借款支持项目满足司法保障、还款安排和债权安全等条件后,鼓励金融机构为专项借款支持项目提供新增配套融资。

(十三)支持个人住房贷款合理需求。鼓励金融机构结合自身经营情况、客户风险状况和信贷条件等,在城市政策下限基础上,合理确定个人住房贷款具体首付比例和利率水平。用好“一城一策”差别化住房信贷政策,落实好首次购房商贷最低首付比例20%的政策,支持刚性和改善性住房需求。

(十四)支持存量房“带押过户”。优化存量房(除政策性住房外)交易登记服务,简化流程,缩短办理时间,依法实施存量房交易“带押过户”不动产登记。“一体化”集成存量房交易“带押过户”涉及的存量房网签备案、所有权转移登记、新抵押权登记以及注销原抵押权登记等事项。降低交易成本,保障交易安全,满足对老百姓购房的金融支持,为存量房市场的交易注入新活力。

(十五)稳定建筑企业信贷投放,加大住房租赁金融支持力度。鼓励金融机构在风险可控、商业可持续基础上,通过应收工程款质押、政府采购应收款质押、供应链融资等方式,为建筑企业提供必要的贷款支持。允许政府性融资担保公司根据建筑施工企业资质、工程量等数据开展“见贷即保”担保业务为建筑企业融资提供增信。优化住房租赁信贷服务,商业银行向持有保障性住房租赁项目认定书的项目发放的有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理;鼓励金融机构按照市场化、法治化原则,为各类主体收购、改建房地产项目用于住房租赁提供资金支持。

(十六)支持开发贷款等存量融资合理展期,鼓励依法自主协商个人住房贷款延期还本付息。鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商,积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持,促进项目完工交付。根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,在2023年5月11日前到期的开发贷款,可以允许超出原规定多展期1年,可不调整贷款分类,报送征信系统的贷款分类与之前保持一致。对于因疫情住院治疗或隔离,或因疫情停业失业而失去收入来源的个人,以及因购房合同发生改变或解除的个人住房贷款,金融机构可按市场化、法治化原则与购房人自主开展协商,进行个人住房贷款延期展期等调整。对恶意逃废金融债务行为依法依规予以处理。

(十七)切实保护个人征信权益,严厉打击通过不正当手段销售房屋的不法行为。个人住房贷款已调整还款安排的,金融机构按新的还款安排报送信用记录;经人民法院判决、裁定认定予以调整的,金融机构根据人民法院生效判决、裁定等调整信用记录报送,已报送的予以调整。金融机构应妥善处置相关征信异议,依法保护信息主体征信权益。加强个人按揭抵押贷款征信审查,严厉打击通过“分期首付”、“零首付”、“借款首付”、制造收入“假流水”等不正当手段向不具备还款能力的购房人销售房屋的不法行为。

 

2023 年 3 月 8 日

(此件公开发布)

北海买房那些事 . 北海购房实用手册
版权所有 | 联系我们
返回首页